ID：8218028
時(shí)間：2024-01-02 18:47:31
上傳者：碧墨在簽訂裝修合同之前，雙方應詳細討論并達成一致，確保雙方的權益得到保障。下面是一些裝修合同范本，供大家參考。希望通過(guò)閱讀這些范本，能夠對裝修合同有更清晰的了解，避免在簽訂合同時(shí)出現疏忽或爭議。當然，在簽訂裝修合同之前，最好咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士或律師的意見(jiàn)，以確保自身利益不受損害。
乙方：__________________（施工方）
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規的規定，根據酒店裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，酒店裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點(diǎn)：___________________。
1.2工程內容及做法（詳見(jiàn)附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
（1）包工包料
1.4工程期限_____天，開(kāi)工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫(xiě)）：____________元（詳見(jiàn)附表酒店裝修工程報價(jià)單）。
2.2提供施工期間的水源，電源；
2.3負責協(xié)調施工隊與酒店各部門(mén)之間的關(guān)系；
2.4施工期間乙方負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作；
2.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)，竣工驗收。
3.2嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的.規定，不得擾客人及污染環(huán)境；
3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通；
3.4保證施工現場(chǎng)的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期（見(jiàn)附表酒店裝修工程變更單）。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)乙方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
7.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開(kāi)具工程收據。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
9.3由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會(huì )仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)。
12.1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份，雙方各執____份_________部門(mén)____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：_______
承接方(乙方)：______________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條裝修內容。
1、地點(diǎn)：________________________________________________。
2、承包范圍：_____________________________________________。
3、承包方式：_____________________________________________。
第二條雙方責任。
1、從合同簽定后_______天開(kāi)始施工。
2、嚴格按照發(fā)包人的要求進(jìn)行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線(xiàn)等。
第三條關(guān)于工期。
1、期限_______天，開(kāi)工日期_______年______月______日，竣工日期_______年______月______日。
2、如相互造成施工延續，賠償對方_______%違約金。
第四條關(guān)于材料要求。
1由甲方提供的材料、設備，其規格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔。
2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的`品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提。
雙方商定后施工。本合同一式_____份，雙方各執_____份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動(dòng)失效。
甲方(簽字/蓋章)：_____________________。
乙方(簽字/蓋章)：_____________________。
聯(lián)系電話(huà)：____________________________。
聯(lián)系電話(huà)：____________________________。
______________年__________月_________日。
______________年__________月_________日。
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：
4、工程面積：
5、工程期限：
本工程自______年______月______日開(kāi)工，于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目?jì)r(jià)款。
1、工程款：本合同工程造價(jià)為(人民幣)：____________;。
金額大寫(xiě)：___________________________。
2、報價(jià)單根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見(jiàn)本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條、工程圖紙。
甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或做法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第四條、材料供應。
本工程凡由乙方采購的材料，經(jīng)甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料，乙方使用后，如甲方提出更換或提高標準，甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式。
1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格，按項目報價(jià)執行。
(1)工地開(kāi)工前付_____元。
(2)工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。
(3)工程結束付_____元。
3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
第六條、工程工期。
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下，本工程合同范本施工期約定為_(kāi)_____工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗收。
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規范》為質(zhì)量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關(guān)標準。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、甲方對工程存在的問(wèn)題應及時(shí)向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話(huà)：________________。
7、乙方自檢合格后，應及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)的驗收、各個(gè)節點(diǎn)完工的驗收，由甲方簽字確認后方可進(jìn)行下一道工序，甲方若不能按約定日期參加驗收，可書(shū)面委托第三人進(jìn)行驗收確認，且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進(jìn)行驗收，延誤工期由甲方承擔。
8、工程內容全部施工完畢后，乙方以書(shū)面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內須參加驗收，若甲方無(wú)正當理由逾期不參加驗收，視為驗收合格?？⒐を炇蘸细窈?，乙方應提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內空氣質(zhì)量檢測合格證書(shū)。
甲方對室內空氣質(zhì)量有異議時(shí)，可請有國家相關(guān)部門(mén)認可的專(zhuān)業(yè)檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔，乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。
竣工驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的，由雙方以其他事項書(shū)面約定。
竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個(gè)別且不涉及較大問(wèn)題時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂“解決竣工驗收遺留問(wèn)題協(xié)議“(作為竣工驗收單附件)后，甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火。
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條、維修責任。
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準)，保修范圍：乙方所裝修項目應有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質(zhì)量問(wèn)題的則不在保修范疇之內。
第十條、違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
第十一條、爭議的解決。
本合同范本在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
當事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同范本在執行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽章)：
委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)：
_______年____月____日。
乙方(簽章)：
法定代表人：
聯(lián)系電話(huà)：
_______年____月____日。
承接方（乙方）：_________
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
2、居室規格：
總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、工程開(kāi)工日期：______年______月______日
5、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）___________________元，詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的.50%；當工期進(jìn)度過(guò)半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價(jià)款，乙方開(kāi)具統一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復印件）交給乙方。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式份，甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執壹份。
甲方（業(yè)主）：_________（簽章）乙方：_________（簽章）
電話(huà)：_________電話(huà)：_________
簽約日期：_________
本協(xié)議中的所有術(shù)語(yǔ)，除非另有說(shuō)明，否則其定義與雙方于20--年1月10日簽訂合同編號為同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原合同”)中的定義相同。
鑒于乙方對于現場(chǎng)困難估計不足(原因)，本著(zhù)互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據實(shí)際情況在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協(xié)議：
一、原合同預算清單變更部分為：
1、找人制作，費用由原合同預算清單金額中扣除。
二、原合同預算清單遺漏部分為：
1、
三、工程原造價(jià)：52000元(大寫(xiě))：人民幣伍萬(wàn)貳仟元整，扣除鋁合金窗、封閉陽(yáng)臺及防盜窗部分，總造價(jià)：44970元(大寫(xiě))：人民幣肆萬(wàn)肆仟玖佰柒拾元整。
調整以后造價(jià)：元(大寫(xiě))：人民幣元整。
四、特別備注：
1、本次補充協(xié)議調整后乙方?jīng)Q算單造價(jià)包括地面不限找平、墻面不限粉平、所有窗臺陽(yáng)臺外雨水坡，雙陽(yáng)臺室內四面貼瓷磚到窗口、窗外口貼瓷磚，衛生間全窗口瓷磚、衛生間內嵌壁柜貼瓷磚、廚房間全窗口瓷磚、衛生間窗口包柱貼瓷磚、洗浴擋水檻貼瓷磚、以及各個(gè)收邊、收角，以及外門(mén)鉆洞修補等的所有主材、輔料、人工、管理等所有費用。
2、因裝修震動(dòng)造成樓下501室墻面開(kāi)裂，乙方負責免費修補。
3、本次為一次性閉口合同補充，后續乙方不得以任何借口、任何理由，要求增加費用。
五、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。
本補充協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準。
六、本補充協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件有效。
甲方：
全權授權代表：
年月日乙方：全權授權代表：年月日。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1。1、工程名稱(chēng)：
1。2、工程地點(diǎn)：
1。3、承包范圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1。4、承包方式：包工包料(部份材料由甲方提供)。
1。5、工期：天。(按甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工當天計，即從年月日起計)。
1。6、工程質(zhì)量：按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級。
1。7、合同工程價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：(詳見(jiàn)預算表)。
第2條甲方工作。
2。1、開(kāi)工前，向乙方進(jìn)行作法說(shuō)明和現場(chǎng)交接交底，交出可施工現場(chǎng)。
2。2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2。3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2。4、協(xié)調辦理有關(guān)的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問(wèn)題。
2。5、如需要拆改建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責辦理相應手續，協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問(wèn)題。
第3條乙方工作。
3。1、參加甲方組織的作法說(shuō)明的現場(chǎng)交接，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，按甲方要求如期開(kāi)工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
3。2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3。3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結算。
3。4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清理工作。
3。5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3。6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
3。7、進(jìn)場(chǎng)前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3。8、進(jìn)場(chǎng)人員必須備齊證件，隨時(shí)接受甲方及有關(guān)人員檢查。
3。9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
第4條關(guān)于工期的約定。
4。1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4。2、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不能順延。
4。3、因甲方逾期付款，逾期交場(chǎng)地，影響工期，工期順延。
4。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5。1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期。
5。2、甲、乙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5。3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定。
6。1、1、雙方商定本工程結算以實(shí)際工程量及參考預算單價(jià)為準。
6。1、2、在預算項目?jì)扔邪l(fā)生施工完成才結算，沒(méi)有做的項目不結算。
6。1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6。2、工程款的支付方式：
6。2。1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
6。2。2、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。3、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。4、余款(保修金除外)在工程完工通過(guò)驗收，在雙方確定結算后天內甲方支付完畢。
6。2。5、乙方以人民幣工程保修金，待保修期滿(mǎn)后十天內結清。
6。3、本工程項目的增減約定。
6。3、1、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進(jìn)行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關(guān)材料供應的約定。
7。1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場(chǎng)，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場(chǎng)。
7。2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進(jìn)行檢驗。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8。1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8。2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理。
9。1、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9。2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
9。3、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則。
10。1、乙方在施工過(guò)程中除接受甲方監督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
10。2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10。3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動(dòng)終止。
10。4、附件：《裝修工程報價(jià)(預算)表》。
甲方：乙方：
代表(簽字)：代表(簽字)：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
一、工程地點(diǎn)：________市______區____街_______號。
二、形式結構：_________層式____室____廳____廚____衛。
三、工程項目：
1、________個(gè)房間地面鋪設________瓷磚，打地角線(xiàn)，要求平整;_____個(gè)廚房，______個(gè)衛生間墻面_____鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪_____瓷磚，要求平整;______個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設_______-瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_____個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
委托方：____________。
日期：____年____月____日
承接方：_____________。
日期：____年____月____日
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
身份證：
聯(lián)絡(luò )方式：
家庭住址：
第一條工程概況。
1、裝潢施工地點(diǎn)：__________________________。
2、住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。
3、承包方式：_______________。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門(mén)窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過(guò)程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。
但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場(chǎng))。
5、總價(jià)款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值____元，抵工程款____元整，剩余工程款____元。
大寫(xiě)(人民幣____整。
以上總價(jià)款根據乙方實(shí)地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價(jià)款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期：自____年__月__日開(kāi)工，至____年__月__日竣工，工期約__天。
另，如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，對工期的延長(cháng)達成一致意見(jiàn)，則按達成的統一意見(jiàn)執行。
第二條關(guān)于乙方職責的約定。
1、乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。
乙方全面承擔聯(lián)絡(luò )甲方，提供材料需求，現場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。
如在施工過(guò)程中，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類(lèi)應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過(guò)程中，需保證全程在現場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。
如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。
如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無(wú)條件更換。
第三條關(guān)于材料供應的約定。
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。
2、甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續。
如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進(jìn)行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進(jìn)行，乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購，以便甲方于周末采購材料。
甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。
由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。
乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。
由于乙方材料估算錯誤過(guò)大而導致的材料重新購買(mǎi)或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協(xié)議規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1、本工程執行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進(jìn)行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應廠(chǎng)家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶(hù)，櫥柜防火門(mén)，臺面等)，甲方應事先安排時(shí)間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書(shū)面辦理驗收確認手續。
如果甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收，須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。
如通過(guò)竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。
保修期內由于乙方施工不當造成質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修，并承擔相應材料費用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定。
1、甲方提供的施工要求(見(jiàn)上述第三條)及與乙方協(xié)商，且施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生，乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門(mén)提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類(lèi)安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定。
1、工程款付款方式：經(jīng)雙方認可，工程款付款時(shí)間表如下：
協(xié)議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整。
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整。
所有工程竣工，驗收合格之后，甲方支付乙方____元整。
剩余____元作為質(zhì)量保證款，甲方入住三個(gè)月內支付。
合計____元整。
第七條其它事項。
1、甲方工作：
(1)甲方應在開(kāi)工當天，向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方工作：
(1)參加甲方召集的現場(chǎng)交底。
(2)全權負責協(xié)議履行。
按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。
第八條違約責任。
1、甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
4、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗收和損失的，由甲方負責。
5、工程關(guān)鍵節點(diǎn)未辦理驗收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第九條協(xié)議的變更和解除。
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽生效后，雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更協(xié)議內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議，而無(wú)需獲得乙方的認可。
第十條附則。
1、工程開(kāi)工前，甲方應將房屋外門(mén)鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。
工程竣工驗收時(shí)，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場(chǎng)負責安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉包。
3、本協(xié)議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽)：乙方(簽)：
住址：住址：
電話(huà)：電話(huà)：
身份證號：身份證號：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
甲方：
乙方：
風(fēng)險提示：
發(fā)包人的相對義務(wù)。
根據法律規定發(fā)包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實(shí)際情況的需要，按照《中華人民共和國民法典》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現達成以下合同條款，雙方自覺(jué)遵守。
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地址：
3、工程預算：
4、工程承包方式：
當因實(shí)際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規定參照具體情形：
第二條裝修工程造價(jià)。
1、總價(jià)款：______元，大寫(xiě)：______（不含稅金），雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
2、報價(jià)單根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見(jiàn)本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條裝修工程設計。
1、乙方根據甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工，甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設計要求。甲方不得隨意更改設計，合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前______個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應費用。
2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工，不得隨意更改，如因現場(chǎng)需要必須變更，需雙方協(xié)商后確定最終施工方案，乙方方可進(jìn)行施工。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時(shí)，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現場(chǎng)，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供。
1、本工程甲方采購的材料、設備（詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細表），應為符合設計要求、正規廠(chǎng)家的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應現場(chǎng)。如因質(zhì)量問(wèn)題、規格差異或三無(wú)產(chǎn)品造成損失，由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、設備（詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細表），其品牌、規格、單價(jià)、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結算以實(shí)際工程量及參考預算單價(jià)為準。
1、在預算項目?jì)扔邪l(fā)生施工完成才結算，沒(méi)有做的項目不結算。增加的工程項目按甲方簽認計算。
2、工程款的支付方式：
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。
4、余款（保修金除外）在工程完工通過(guò)驗收，在雙方確定結算后____天內甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保修金，待保修期滿(mǎn)后十天內結清。
6、本工程項目的增減約定。
7、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進(jìn)行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
1、乙方應按合同期限完成整個(gè)工程，不得無(wú)故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時(shí)以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗收風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期_______。
2、甲、乙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_______天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第八條工程監理監理工程師的姓名_________________；單位_________________；聯(lián)系方式_________________；監理工程師的職責________________________。
第九條其他事項。
1、開(kāi)工前，甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳__等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備（此費用不計入合同價(jià)款中），并說(shuō)明使用注意事項。
2、如須拆改建原建筑結構，建筑外觀(guān)或設備管線(xiàn)，甲方負責到有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)審批手續。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線(xiàn)。
3、甲方要配合乙方協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好保衛、消防等工作，并承擔相應費用。
5、乙方在施工過(guò)程中遵守國家或地方政府對施工現場(chǎng)管理的規定，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民及周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù)）的關(guān)系。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對施工現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第十條質(zhì)量保修風(fēng)險提示：保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專(zhuān)用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關(guān)法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
1、本工程保修期限為_(kāi)_______年，自工程竣工驗收合格起算。
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔的責任，來(lái)督促各方真正履行應承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。
第十一條違約責任。
1、乙方應按合同期限完成整個(gè)工程，不得無(wú)故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時(shí)以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規范，安全操作規程，防火法規、環(huán)保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
4、因一方原因，合同無(wú)法履行或繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。（違約金按合同金額的10%支付，設計費按每平方米50元建筑面積支付）。
第十二條爭議的解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；蛳蚴惺覂妊b飾行業(yè)協(xié)會(huì )投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會(huì )申請仲裁；或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執_____份。甲方（簽章）：委托代理人：聯(lián)系電話(huà)：________年____月____日乙方（簽章）：法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：________年____月____日附件：
1、施工圖紙共_____張。
2、裝修預算書(shū)（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共_____頁(yè)。
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表。
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表。
5、其他：本合同共_____頁(yè)（附件）________________________________工程裝修預算書(shū)序號項目名稱(chēng)單位數量合計材料及共計說(shuō)明（包括備注）。
甲方：
乙方：
合同編號：
客戶(hù)姓名：
工程地址：
聯(lián)系電話(huà)：
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
委托代理人：
委托代理人：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn)：
1.2工程內容及做法見(jiàn)室內裝飾工程預算報價(jià)單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供主要部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天，開(kāi)工日期：年月日；竣工日期：年月日。
1.5合同價(jià)款：
本合同工程造價(jià)為（人民幣）元，金額大寫(xiě)：
1.6若乙方報價(jià)單內漏報常規室內裝修必須施工項目的，則乙方增加施工，不增加施工費用；若甲方施工過(guò)程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目，由經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，另行計算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計施工圖紙，及時(shí)向乙方提供施工任務(wù)書(shū)（即設計施工圖紙，裝飾工程項目?jì)热?，設備安裝要求，器具規格、型號、式樣）。圖紙一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用，提供施工期間的水源、電源。
3.2開(kāi)工前，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則，影響施工的酌情增加施工協(xié)調費。
3.3甲方負責協(xié)助乙方材料進(jìn)場(chǎng)及與管理處之間的關(guān)系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)（不拆動(dòng)室內承重結構），負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
4.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料事項。
6.1由甲方提供的主要材料、設備，甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備，乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方，做好驗收工作。
6.3主要部分材料項目：
（1）由甲方提供、乙方施工的主要材料項目：墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費；漏電開(kāi)關(guān)、燈控開(kāi)關(guān)面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料；蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝（含配件）、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛浴材料；地漏、鎖具、合頁(yè)、門(mén)吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
（2）由甲方提供、材料商施工的主要材料項目：整體櫥柜；大門(mén)；房間門(mén)；衛生間門(mén)；木地板；酒柜鞋柜書(shū)柜衣柜吊柜地柜等整體柜類(lèi)；沙發(fā)；茶幾；床；臺；墻紙；廚衛鋁扣板天花；水晶吊燈；樓梯扶手；淋浴區玻璃隔斷；工藝玻璃；石膏線(xiàn)；窗簾；防盜網(wǎng)；紗窗；鋁合金門(mén)窗；露臺頂棚；晾衣架；空調移位及開(kāi)孔。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應順延：(1)經(jīng)甲方確認的工程量變化或設計變更；(2)因違反建筑規定或違反物業(yè)規定導致停工的；(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程驗收和保修。
8.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
（1）前期驗收：防水工程試水完成（不作封閉）。
（2）中期驗收：水路、電路鋪設完成（不作封閉）。
（3）竣工驗收：整體驗收。
（4）材料驗收：主要材料進(jìn)場(chǎng)驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收，驗收合格后填寫(xiě)工程驗收單,在工程款結清后，辦理移交手續。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年，飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：
支付次數。
支付時(shí)間。
支付金額（元）。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗收合格，泥水工進(jìn)場(chǎng)前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗收合格，漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗收合格三個(gè)月內。
2%。
注：甲方所付工程款以乙方開(kāi)出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶(hù)：中國工商銀行番禺支行。
收款人：，賬號：。
第十條違約責任。
10.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的，拖延工期每天賠償金為合同總價(jià)的1‰，最高拖延工期賠償限額為合同總價(jià)的5％。
第十一條：其它約定條款：
第十二條附則。
12.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完后自動(dòng)終止。
12.2本合同一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附件一：室內裝飾工程預算報價(jià)書(shū)。
附件二：裝飾設計工程設計施工圖紙。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
日期：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網(wǎng)__________局：_________________，住所地：_________________，統一社會(huì )信用代碼：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________。
負責人：王__________，該局局長(cháng)。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統一社會(huì )信用代碼：_________________，聯(lián)系電話(huà)：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身?yè)p害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書(shū)。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷(xiāo)云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書(shū)。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當的過(guò)錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先，室內裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，并無(wú)對承攬人選任不當的過(guò)錯。
其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級的依據，但并未明確規定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規定，涉及建筑主體和承重結構變動(dòng)的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案；沒(méi)有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動(dòng)的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書(shū)，最高人民法院認為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問(wèn)題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案朱__________及其經(jīng)營(yíng)的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條規定，應當認定為合同無(wú)效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級的依據，但并未明確規定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規定系部門(mén)規章，不能作為認定民事合同無(wú)效的法律依據。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規定應認定為無(wú)效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國建筑法》規定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒(méi)有過(guò)錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠(chǎng)對面，外墻貼磚室內鋪磚面承包給乙方施工，具體條款如下：
____年12月11日開(kāi)工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專(zhuān)用防水材料)
采用項目現金支付形式，進(jìn)場(chǎng)先付買(mǎi)設備：人民幣。班組進(jìn)場(chǎng)后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進(jìn)行支付工程款80%的工程款，(如果款沒(méi)到位乙方有權力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應瓷磚、水泥等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買(mǎi))
1、嚴格執行施工規范，安全操作規程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。(注：如果不是操作問(wèn)題是來(lái)自架子問(wèn)題一切問(wèn)題由甲方負責)
2、要按甲方要求進(jìn)行施工，確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問(wèn)題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過(guò)百分之二。
(注：以上如有變動(dòng)整改經(jīng)雙方同意后再施工，以施工實(shí)際面積為準)此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。
甲方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯(lián)系電話(huà)：_______
乙方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯(lián)系電話(huà)：_______
____年__月__日
甲方：
乙方：
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng)，根據《北京市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場(chǎng)地位于懷柔區商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
裝修期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置)，應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營(yíng)，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān)，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本裝修用工合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權利和義務(wù)，結合裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
1、工程名稱(chēng)：________________。
2、工程地點(diǎn)：________________。
4、乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費，計入工程款、
5、雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計）
3、對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜、
4、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和施工成品進(jìn)行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：
a、不能按期、按時(shí)供水電：
b、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間（含加班時(shí)間）：
c、不能按期提供自購的材料、設備：
d、提供的材料設備不符合質(zhì)量或規格造成返工：
e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過(guò)半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：
f、非乙方造成的其它不可預見(jiàn)的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔：
b、對竣工驗收后保修期兩年內發(fā)現的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問(wèn)題，乙方免費維修：
c、乙方施工過(guò)程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
依據【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規的規定，結合本工程的.具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見(jiàn)，為明確雙方在履行過(guò)程中的權力、義務(wù)和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內容：貼地面墻面磚、防水、衛生間地面墻面磚蹲坑安裝門(mén)、樓梯踏步等。
二、結算單價(jià)：
1、工程造價(jià)按600_600地面磚每平方米15元，地腳線(xiàn)每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛生間每個(gè)800元，公衛按地面平方350元/平方。灶臺每組80元，廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個(gè)月內付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標準：按有關(guān)規定和本合同規定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監督部門(mén)檢驗，工程質(zhì)量達到合格標準。
3、甲方可以隨時(shí)對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
乙方必須加強施工人員安全管理，在施工過(guò)程中必須嚴格按照安全規范施工，如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任：
2、乙方責任：
服從甲方現場(chǎng)質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容并交付使用，如出現漏水現象，經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問(wèn)題，乙方應負全責。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后，甲方同意將義烏工地內外墻乳膠漆承包給乙方施工，并達成如下事項：
一、工程單價(jià)。
1、外墻真石漆：_________元/平方米。
2、內墻乳膠漆：_________元/平方米，防霉乳膠漆_________元/平方米。
3、拋光：_________元/平方米。
二、工程質(zhì)量，陰陽(yáng)角順直，驗收合格。
三、付款方式：
乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，工程過(guò)半時(shí)，甲方付總工程款的40%給乙方，工程基本完工，甲方付總工程款的80%給乙方，余款等工地驗收合格后，即一次性付清。
四、工程工期：
在不受甲方的影響下，按甲方的要求按時(shí)完工。
五、計算方式：
工程完工后按乙方的實(shí)際施工面積，由甲乙雙方共同計量認可面積計算。
本協(xié)議一式兩份，經(jīng)簽字后生效，甲乙雙方各持一份;本協(xié)議受?chē)曳杀Ｗo。
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱(chēng)：_________。
1.2工程地點(diǎn)：_________。
1.3承包范圍：_________。
1.4承包方式：_________。
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開(kāi)工，于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量：_________。
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：_________。
第二條甲方工作。
2.1開(kāi)工前_________天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說(shuō)明_________份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托監理公司進(jìn)行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
2.6協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ?、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以?xún)?yōu)良標準時(shí)，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第_________種：
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加_________%包干風(fēng)險系數計算。包干風(fēng)險包括內容。
(3)可調價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后，甲方分_________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時(shí)一次結清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_________天內，結清尾款。
第七條關(guān)于材料供應的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見(jiàn)附表一)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價(jià)值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時(shí)，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。.
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價(jià)賠償。
9.5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙主方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
10.2當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會(huì )仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又沒(méi)有達成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時(shí)，應另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份，雙方各執_________份。副本_________份，甲方執_________份，乙方執_________份。
12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說(shuō)明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書(shū)。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會(huì )議紀要。
(6)設計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽)：_________法定代表人(簽)：_________。
代理人(簽)：_________代理人(簽)：_________。
單位地址：_________單位地址：_________。
電話(huà)：_________電話(huà)：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵編：_________郵編：_________。
開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________。
戶(hù)名：_________戶(hù)名：_________。
賬號：_________賬號：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。