合同協(xié)議的內容應當包括雙方的權益保障和合作細則等內容。在下面，我們列舉了一些行業(yè)常見(jiàn)的合同協(xié)議樣本，希望能夠對大家在起草合同協(xié)議時(shí)提供一些參考。

房屋糾紛起訴合同

原告：

地址：

電話(huà)：

委托代理人：

被告：

地址：

電話(huà)：

法定代表人：

起訴請求：

1、判令被告立即為原告辦理涉訴房產(chǎn)的房產(chǎn)證；

2、判令被告向原告支付逾期辦理房產(chǎn)證的違約金_______元；

3、判令由被告承擔本案的訴訟費用。

事實(shí)和理由：

原告于______年__月__日與被告簽訂了《商品房合同書(shū)》，向被告購買(mǎi)位于______小區____號樓____單元____層的房屋。原告在支付完所有房款后，于______年__月__日取得正式購房發(fā)票。

房產(chǎn)合同簽訂后，原告依約履行了付款義務(wù)，并于______年收樓入住，被告有義務(wù)及時(shí)為原告辦理房產(chǎn)證，但被告至今未辦理。

由于雙方在房產(chǎn)合同中并未約定逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，因此原告要求被告按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期辦理房產(chǎn)證的違約金，并在規定期限內辦妥相關(guān)房產(chǎn)證；若被告逾期仍未辦理，致使房產(chǎn)合同無(wú)法履行的，原告要求解除購房合同，并要求被告返還購房款，賠償損失。

原告與被告就上述房產(chǎn)糾紛事宜商討未果，現根據房產(chǎn)法律、法規的相關(guān)規定，懇請法院查明事實(shí)，依法支持原告的起訴請求。

此致

________人民法院

具狀人：________

______年__月__日

房屋糾紛起訴合同

原告：__________，男，漢族，出生：______，身份證號：______，住址：____________，聯(lián)系電話(huà)：____________。

被告：__________，男，漢族，出生：______，身份證號：______，住址：____________，聯(lián)系電話(huà)：____________。

案由：______房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

訴訟請求：______

1、判令被告繼續履行與原告簽訂的《杭州市房屋轉讓合同》，交付觀(guān)瀾時(shí)代國際花園天筑x幢x單元x室房屋并辦理過(guò)戶(hù)手續。

2、判令被告支付逾期交房及逾期過(guò)戶(hù)損失100000元。

3、本案訴訟費由被告承擔。

事實(shí)與理由：______

20__年8月，原告與被告簽訂《杭州市房屋轉讓合同》，合同約定：______被告將觀(guān)瀾時(shí)代國際花園天筑x幢x單元x室房屋轉讓于原告，合同第二條約定房屋總價(jià)為1670000元；第三條約定付款方式為20__年8月18日前支付首期款501000元至被告的銀行賬戶(hù)，余款1169000元申請銀行貸款，此款在實(shí)際交付房屋及完成房屋權屬轉移登記時(shí)結算，并約定銀行放貸后5個(gè)工作日內憑房屋交驗單領(lǐng)取余款；第四條約定待銀行放貸后5個(gè)工作日內交付房屋，雙方簽訂房屋交接單；第六條約定了逾期交房的違約責任，原告有權按累計已付款向被告追究違約利息。

前述合同簽訂前，原告于20__年8月繳納了意向金20000元，前述合同簽訂后，該意向金即轉為原告稅費；此后原告按約于20__年8月向被告的銀行賬戶(hù)支付首期款501000元，并向興業(yè)銀行提交了抵押貸款申請資料。被告也已于20__年9月領(lǐng)取了首期款501000元；20__年9月，原告的按揭審批手續也已通過(guò)。此后，原告根據被告的要求，于20__年10月向其又交納了房屋交易稅費5萬(wàn)元。但被告一直未協(xié)助原告辦理房屋過(guò)戶(hù)登記手續。

原告認為，原告與被告簽訂的《杭州市房屋轉讓合同》依法有效，被告不協(xié)助辦理房屋過(guò)戶(hù)手續的行為已構成違約，應依法承擔違約責任；且被告逾期過(guò)戶(hù)的行為給原告造成了多方面的損失，造成了原告置業(yè)成本的增加，并為處理逾期過(guò)戶(hù)事宜耗費了大量的人力、財力、物力等，因此被告還應賠償逾期過(guò)戶(hù)給原告造成的各種損失。為維護原告的合法權益，根據《民事訴訟法》等相關(guān)法律的規定，特向貴院提起訴訟，望判如所請。

此致

______經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區人民法院

具狀人：______金______

20__年12月23日

房屋租賃合同糾紛

電話(huà)：_________________。

訴訟請求：_________________。

1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;。

2.判令被告支付違約金_______________元整;。

3.判令被告承擔訴訟費用。

事實(shí)與理由：_________________。

20__年2月__________日，原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》，因雙方對有關(guān)約定事項發(fā)生異議，于是經(jīng)雙方協(xié)商，在20__年__________月初，對原合同有關(guān)條款進(jìn)行了修改，從新簽定了《房屋租賃合同》，原合同作廢并已銷(xiāo)毀。被告在合同履行期間，違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無(wú)明火商業(yè)用房使用，遵守中華人民共和國法規和政府相關(guān)規定，合法經(jīng)營(yíng)。因乙方違法經(jīng)營(yíng)而給甲方造成的連帶損失，甲方有權收回房屋并不退還押金，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。)和第十一條第一款第一項(即租賃期間，乙方有下列行為之一，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a：_________________改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進(jìn)行違法經(jīng)營(yíng)的。)的約定，使用明火和進(jìn)行無(wú)照違法經(jīng)營(yíng)。20__年2月__________日，原告向被告送達了《告知書(shū)》，要求被告停止使用煤氣罐，被告不予理睬，拒不接受。20__年3月__________號，物業(yè)向被告送達了《通知函》，要求被告停止使用煤氣罐，被告仍然不予理睬，拒不接受。

被告的行為嚴重違反了雙方的協(xié)議約定，損害了原告的合法權益，為了維護原告的合法利益不受侵害，起訴至貴院，懇請貴院能依法維護原告的合法權益，維護法律的權威性和嚴肅性。

此致

北京市__________區人民法院。

起訴人：_________________。

附：_________________本訴狀副本一份;證據材料五份這里是一份房屋租賃合同糾紛訴狀范本。

房屋裝修合同糾紛

房屋租賃合同糾紛

法定代表人：京××職務(wù)：董事長(cháng)。

委托代理人：蘇xxxx市易行律師事務(wù)所律師。

被上訴人：xx××購物中心有限公司。

住所地：xx市西城區××外大街××號。

法定代表人：王××職務(wù)：董事長(cháng)。

初字第××號民事判決，請求撤銷(xiāo)一審判決，依法改判。

上訴請求：

1、請求二審法院依法撤銷(xiāo)一審判決，予以改判駁回被上訴人的起訴;。

2、判令由被上訴人承擔本案的訴訟費用。

事實(shí)和理由：

一審判決認定事實(shí)不清，證據不充分。

本案訴爭房屋場(chǎng)地，位于xx市西城區××大街××號地下一層400平方米面積屬xx商××房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：商××公司)所有。商××公司于xxxx年8月4日與xx林××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：林××公司)簽訂了協(xié)議書(shū)，約定林××公司取得本案訴爭房屋場(chǎng)地5年的使用權，該協(xié)議書(shū)中并未約定林××公司享有轉租權。

被上訴人與上訴人于xxxx年8月4日簽訂《租賃合同》時(shí)，以及直到《租賃合同》xxxx年8月4日屆滿(mǎn)期間，被上訴人均未取得對該場(chǎng)地的處分權。

被上訴人在一審法院審理中提交了林××公司的《確認書(shū)》，以此證明其已經(jīng)取得處分權。但事實(shí)上，《確認書(shū)》并不能證明其已經(jīng)取得了該場(chǎng)地的處分權，理由如下：

再次，林××公司在《確認書(shū)》中表明，“將租賃房屋場(chǎng)地交付給被上訴人使用”?！笆褂谩狈譃橛袃斒褂煤蜔o(wú)償使用兩種，若為有償使用，即為轉租，因林××公司未取得轉租權，故被上訴人對訴爭房屋場(chǎng)地無(wú)處分權;若為無(wú)償使用，也即林××公司自xxxx年8月4日至xxxx年8月4日長(cháng)達五年期間，將其享有的收益權，按照上訴人與被上訴人之間簽訂《租賃合同》約定的租金計算，被上訴人獲得155萬(wàn)元(31萬(wàn)/年*5=155萬(wàn)元)租金，林××公司分文未得。依據《民法通則》第58條“以合法形式掩蓋非法目的的民事法律行為無(wú)效”之規定，林××公司以讓被上訴人“無(wú)償使用”本案訴爭房屋場(chǎng)地的形式掩蓋林××公司及被上訴人逃避納稅義務(wù)的非法目的行為，應屬無(wú)效民事法律行為。

綜上，《確認書(shū)》的內容無(wú)法證明被上訴人是本案的適格訴訟主體，故一審法院經(jīng)審理認為：“被上訴人依據xx林××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的確認書(shū)對訴爭房屋場(chǎng)地享有使用權、轉租權等合法權益，其應為本案的適格訴訟主體?！憋@然系認定事實(shí)不清，依據的證據不夠充分。

根據《民事訴訟法》第一百零八條“原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織“之規定，本案被上訴人訴訟主體資格不適格，請求二審法院經(jīng)審理后予以改判，支持上訴人的上訴請求。

此致

xx市第一中級人民法院。

房屋糾紛起訴合同

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實(shí)和理由

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同，約定由原告購買(mǎi)被告擬建造的位于__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽(tīng)楓苑t11號，交房日期為20__年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款_______元。但是，被告卻遲遲沒(méi)有建造該房屋，超過(guò)交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導致原告的入住權利無(wú)法實(shí)現。雙方在合同第九條中約定：_______________________“出賣(mài)人逾期超過(guò)45日未能交房的，買(mǎi)受人有權解除合同。出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的1%向買(mǎi)受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款_______元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任?，F訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

_________市__________區人民法院

具狀人：_________________

_______年_______月_______日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

合同雙方當事人：

甲方(賣(mài)方)姓名：

身份證號碼：

郵編：

住址：

乙方(買(mǎi)方)姓名：

身份證號碼：

郵編：

住址：

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成一致意見(jiàn)，特簽訂本合同。

甲方向乙方出售如下產(chǎn)權物業(yè)：

1、座落地址：北京市。

房屋所有權證號為：

2、結構：建筑面積：

3、乙方購房用途：

4、房屋所有權人：

買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)權價(jià)：人民幣(大寫(xiě))元整。

付款方式：

甲方：

1、須具備該房屋所有相關(guān)法律認可文件。

2、本合同簽訂后，不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》。

3、在辦理過(guò)戶(hù)期間向乙方提供該房屋產(chǎn)權證明及相關(guān)法律文件。

4、在辦理過(guò)戶(hù)期間擁有該房屋所有權及使用權。

5、保證上述房產(chǎn)無(wú)債權與債務(wù)糾紛。

6、保證在立契之前把物業(yè)管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。

乙方：

1、須提供過(guò)戶(hù)所用之各種身份證明及法律認可文件。

2、及時(shí)支付購房款及相關(guān)稅、費。

3、乙方付清全部房款，上述房屋經(jīng)產(chǎn)權過(guò)戶(hù)并交接完畢后，該房屋即歸乙方所有和使用。

甲乙任何一方不按上述條款執行即視為違約，違約方須向對方支付違約金人民幣元整。

人力不可抵抗的因素和自然災害除外。

在執行合同的過(guò)程中，如遇雙方發(fā)生糾紛，先行通過(guò)雙方協(xié)調協(xié)商不成時(shí)，可采取第種方式解決：

1、向北京仲裁委員會(huì )申請仲裁。

2、向有管轄權的人民法院起訴。

在執行合同過(guò)程中，任何一方不得擅自變更或解除合同，如需變更或解除合同雙方必須協(xié)商一致決定是否變更或解除合同，并由甲乙雙方共同到房地產(chǎn)局辦理撤件手續。

本合同一式四份：甲乙雙方各執一份，房管部門(mén)一份，中介機構一份，各份具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(簽章)：________________________。

乙方(簽章)：________________________。

身份證號碼：__________________________。

身份證號：____________________________。

電話(huà)：________________________________。

電話(huà)：________________________________。

_____年______月______日。

______年______月______日。

簽于：______________________________。

簽于：______________________________。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_______身份證號：_______。

甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款。

一、甲方房屋(如有共有權人，甲方已經(jīng)取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落于建筑面積__平方米，房屋用途為_(kāi)_。

二、雙方商定該房屋轉讓價(jià)格為：總金額__萬(wàn)元。

(大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元整)。

三、乙方于__年__月__日向甲方支付首付款__萬(wàn)元。

(大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元整)。

待房屋過(guò)戶(hù)后公積金貸款支付剩余房款__萬(wàn)元。

(大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元整)。

乙方保證房屋過(guò)戶(hù)后一個(gè)月內付清余款。

四、甲方應于乙方付清全部房款之時(shí)，將上述房屋及全部鑰匙交付乙方，并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對房屋進(jìn)行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使，該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水費、電訊費、網(wǎng)費等相關(guān)費用由乙方負責支付。

五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔。

六、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

七、甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，并保證不管以后房?jì)r(jià)如何上漲，絕不反悔。

八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同規定的時(shí)間將房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時(shí)，將房屋交付乙方，否則乙方有權追究甲方責任。

九、甲方及配偶共同擁有一套住房，辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費用，全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發(fā)生的相關(guān)費用，全部由甲方承擔。

十、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章)：_______。

乙方(簽章)：_______。

聯(lián)系電話(huà)：_______。

聯(lián)系電話(huà)：_______。

__年__月__日。

甲方(出賣(mài)人)：

身份證號碼：

乙方(買(mǎi)受人)：

身份證號碼：

現有甲方在敦厚村委修形村一宅基地，面積約200平方米的一塊土地上建房造屋后轉讓于乙方，該塊地為集體土地，現經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。

一、該房屋為七層，乙方購買(mǎi)的房屋為該單元的西半個(gè)單元，從地起第二層，住房加樓梯間的面積為125平方米，樓上為趙厚芳，樓下為車(chē)庫，東面為劉傳燕房屋，南面為劉傳燕房屋，西面為敦厚村房屋，北面為縣婦幼保健院。柴間為該棟樓的北面，樓梯間起第二間，面積為平方米，東面為，南面為，西面為，北面為?？偯娣e為平方米，總計人民幣為壹拾柒萬(wàn)元整。

二、該房屋為磚混結構，甲方必須達到國家建筑標準(乙方有權請質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量)，若有質(zhì)量問(wèn)題，必須由甲方維修，維修由甲方負責。

三、本協(xié)議簽訂之日起，甲方將該房和柴間的使用、出租、買(mǎi)賣(mài)、占有、公攤面積等權利一轉讓給乙方，永遠有乙方所有，如以后可以辦理集體轉國有土地的手續，則甲方應積極配合乙方辦理，辦理所涉稅收和費用均由乙方承擔。

四、該房屋轉讓后，如政府規劃需要拆遷，所得補償款按本棟樓各戶(hù)購房所占面積統一分攤。

五、甲方負責水、電到戶(hù)(開(kāi)房費由乙方負責)負責安裝室內鋁合金門(mén)窗和進(jìn)戶(hù)門(mén)。

六、乙方必須預付購房金計人民幣壹拾貳萬(wàn)元整，剩下的在辦好土地證和房產(chǎn)證后全部付清。

七、此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，望雙方自覺(jué)遵守，否則，出現問(wèn)題由造成方負全部責任。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

出租方：______________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方。

承租方：______________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。

根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確甲、乙雙方的權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條房屋概況。

甲方將自有的坐落在____市____街____巷___號______(小區)___棟___單元___樓___號的房屋___間(套)，建筑面積___平方米、使用面積___平方米，類(lèi)型___出租給乙方作___使用。裝修及設備情況：______________________________.

第二條租賃期限。

租賃期共___個(gè)月，甲方從___年___月___日起將出租房屋交付乙方使用，至___年___月___日收回。

乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋：

1.擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營(yíng)、入股或與他人調劑交換的;。

2.利用承租房屋進(jìn)行非法活動(dòng)，損害公共利益的;。

3.拖欠租金__個(gè)月或空置__月的。

合同期滿(mǎn)后，如甲方仍繼續出租房屋的，乙方擁有優(yōu)先承租權。

租賃合同因期滿(mǎn)而終止時(shí)，如乙方確實(shí)無(wú)法找到房屋，可與甲方協(xié)商酌情延長(cháng)租賃期限。

第三條租金、交納期限和交納方式。

甲乙雙方議定月租金___元，交納方式為_(kāi)___支付，計人們幣(大寫(xiě))____________元(元)由乙方在___年___月___日交納給甲方。先付后用。以后每個(gè)___月付款一次，應在付款期末前___天支付。

第四條租賃期間的房屋修繕。

甲方對出租房屋及其設備應定期檢查，及時(shí)修繕，做到不漏、不淹、三通(戶(hù)內上水、下水、照明電)和門(mén)窗好，以保障乙方安全正常使用。乙方應當積極配合。

第五條租賃雙方的變更。

2.乙方需要與第三人互換用房時(shí)，應事先征得甲方同意，甲方應當支持乙方的合理要求。

第六條乙方必須遵守當地暫住區域內的各項規章制度。按時(shí)交納水、電氣、收視、電話(huà)、衛生及物管等費用。乙方的民事糾紛均自行負責。水、電、氣底數各是：水____噸，電____度，氣____方。

第七條甲方收乙方押金____元，乙方退房時(shí)，結清水、電、氣費，交還鑰匙后，由甲方退還乙方押金____元。

第八條違約責任。

1.甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋，負責賠償___元。

2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關(guān)條款的，違約方負責賠償對方___元。

3.乙方逾期交付租金，除仍應補交欠租外，并按租金的___%，以天數計算向甲方交付違約金。

4.乙方擅自將承租房屋轉給他人使用，甲方有權責令停止轉讓行為，終止租賃合同。同時(shí)按約定租金的___%，以天數計算由乙方向甲方支付違約金。

5.本合同期滿(mǎn)時(shí)，乙方未經(jīng)甲方同意，繼續使用承租房屋，按約定租金的___%，以天數計算向甲方支付違約金后，甲方仍有終止合同的申訴權。

第九條免責條款。

1.房屋如因不可抗拒的原因導致?lián)p毀或造成乙方損失的，甲乙雙方互不承擔責任。

2.因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲乙雙方造成損失，互不承擔責任。

因上述原因而終止合同的，租金按實(shí)際使用時(shí)間計算，多退少補。

第十條爭議解決的方式。

本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向房屋租賃管理機關(guān)申請調解，調解無(wú)效時(shí)，可向經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )申請仲裁，也可向人民法院起訴。

第十一條其他約定事宜。

1.___________________________________________________________________________.

2.___________________________________________________________________________.

第十二條本合同未盡事宜，甲乙雙方可共同協(xié)商。

本合同一式2份，甲乙方各執1份。從簽字之日起生效，到期自動(dòng)作廢。

甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)。

身份證號碼：身份證號碼：

聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：

住址：住址：

日期：

甲方(出賣(mài)人)：身份證件號碼：

乙方(買(mǎi)受人)：身份證件號碼：

甲乙雙方經(jīng)過(guò)有好協(xié)商，就房屋買(mǎi)賣(mài)一事，在平等、自愿、誠實(shí)信用的前提下，達成如下協(xié)議：

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買(mǎi)受該房屋。該房屋具體狀況如下：

(二)出售房屋的所有權證證號為;。

(三)房屋平面圖及其四至見(jiàn)房產(chǎn)證;該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。該房屋的相關(guān)權益隨該房屋一并轉讓。出賣(mài)人還應當將附屬于該房屋的陽(yáng)臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備，轉讓給買(mǎi)受人，其轉讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中，不再另行支付價(jià)款。

第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒(méi)有設定擔保、沒(méi)有權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計價(jià)方式與價(jià)款按建筑面積計算價(jià)款，房屋單價(jià)為人民幣每平方米____________元，總金額人民幣元整;房?jì)r(jià)款的支付方式、支付時(shí)間為：乙方在________年____月____日前付給甲方定金(人民幣)_______(大寫(xiě))。

元，(小寫(xiě))。

元。該定金條款的約定，受《中華人民共和國合同法》條款的調整。上述定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。

第四條房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方：

第一期：在________年____月____日，付人民幣_______萬(wàn)元;。

第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民幣_______萬(wàn)元。每期付款，甲方收到后出具收據。

第五條。

1、甲、乙雙方定于________年____月____日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定于。

前向有關(guān)部門(mén)申請辦理相關(guān)附屬設施和相關(guān)權益的更名手續。

3、甲方應在。

前將其落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。

4、甲方未按規定履行以上義務(wù)的，則按下列約定承擔違約責任：

第六條甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書(shū)面同意將該房屋出售給乙方。

第七條甲、乙雙方同意，雙方應于本合同生效之日起____日內到房地產(chǎn)主管部門(mén)辦理過(guò)戶(hù)手續。在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉過(guò)戶(hù)登記時(shí)，甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉給乙方的書(shū)面報告及主管部門(mén)要求的其它文件。如需要甲方出面處理的，不論何時(shí)，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響過(guò)戶(hù)登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

第八條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權證》后，按有關(guān)規定向土地管理部門(mén)申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關(guān)出讓合同的權利、義務(wù)一并轉讓給乙方。該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關(guān)規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定，該費用由甲方承擔乙方承擔。除本條第二款已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

第八條甲方如不按合同規定的日期辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)以及交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)的總額3%計算違約金給與乙方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償所付房?jì)r(jià)款同額的賠償金給乙方。

第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房?jì)r(jià)款時(shí)，其逾期部分，乙方應加付按日3%計算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí)，甲方有權解除本合同。

第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關(guān)申請所有權轉移登記，登記機關(guān)準予登記的，則雙方提出申請的時(shí)間為該房屋所有權按的轉移時(shí)間。

第十一條該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第十二條該房屋正式交付時(shí)，物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通訊等相關(guān)雜費，按下列約定處理：

第十三條本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的`部分。

第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。

第十五條本合同一式_______份。其中甲方留執_______份，乙方留執_______份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。

第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：地址：

地址：現住址：

現住址：聯(lián)系電話(huà)：

聯(lián)系電話(huà)：簽約日期：

簽約日期：

甲方為_(kāi)_____省_____市_____區/鎮________居民。

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國土地管理法》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用、守法的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：

第一條房屋情況。

該房屋農村集體土地使用證號：__________________________房屋座落：______市______區_______村。設計用途居民自住用房，建筑結構，建筑層數為_(kāi)___層。建筑面積_____平方米。

該房房土地來(lái)源為：農村集體土地劃撥，房屋建于_________年使用至今為_(kāi)_____年。

第二條該房屋價(jià)款規定。

該房屋按照協(xié)商以總價(jià)計算，價(jià)款為_(kāi)______萬(wàn)元，計_______元(大寫(xiě))。

第三條房屋交付日期

經(jīng)雙方簽訂合同后，乙方付清甲方房款_______日內方可交付。甲方在將房屋交付乙方時(shí)如遇不可抗力(如自然災害及其他不可抗力)時(shí)，且不能履行合同，雙方同意按下列第_______種方式處理：

1、變更合同。

2、解除合同。

第四條乙方付款形式及付款時(shí)間。

如甲方無(wú)異議，乙方將在合同簽訂_______日內按一次性付款形式付款。

第五條甲方逾期交付商品房的處理：

如超過(guò)上述約定期限的，乙方有權按照下述約定，追究甲方違約責任，約定為：

合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付房屋之日次日起至實(shí)際交付房屋之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按房屋價(jià)款的萬(wàn)分之七向乙方支付違約金。

第六條乙方逾期付款的處理。

如超過(guò)上述約定期限的，甲方有權按照下述約定，追究乙方違約責任，約定為：

合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按房屋價(jià)款的萬(wàn)分之七向甲方支付違約金。

第七條房屋質(zhì)量及保修責任。

甲方交付的房屋的質(zhì)量和設備等應符合國家有關(guān)規定和甲方的承諾(特別是房屋主體結構的質(zhì)量需要達到國家關(guān)于房屋居住的要求)，未達到國家規定標準和承諾的，甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結構完好情況下，承擔維修責任。

第八條房屋及其土地使用權力延伸的規定。

該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同規定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買(mǎi)者享有該房屋及其土地使用的一切權利，且雙方需聲明乙方在購買(mǎi)該房屋后，擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得，與甲方無(wú)任何關(guān)系，且甲方后代不得對乙方及其后代進(jìn)行追償)。

該合同由雙方所在村委會(huì )給予認可，甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交于乙方，乙方在法律規定和適當機會(huì )下將其作廢，并在村委會(huì )的證明和市/區政府規定的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農村集體使用證。

第九條公證人的規定。

本合同在________省________市________區________村村委會(huì )的公證下簽訂，雙方對于村委會(huì )的公證給與肯定和贊成。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

房屋買(mǎi)賣(mài)在人們生活中較為普遍發(fā)生，為此而產(chǎn)生的糾紛及訴訟也較多，其中涉及的主要問(wèn)題是對合同效力的認定，筆者據此談點(diǎn)看法。

《意見(jiàn)》第五十六條規定：“買(mǎi)賣(mài)雙方自愿、并立有契約，買(mǎi)方已交付了房款，并實(shí)際使用和管理了房屋，又沒(méi)有其他違法行為，只是買(mǎi)賣(mài)手續不完備的，應認為買(mǎi)賣(mài)關(guān)系有效，但應著(zhù)其補辦房屋買(mǎi)賣(mài)手續”。關(guān)于該條的適用，最高人民法院在1987年《關(guān)于曹根田與張仁吉房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛案件如何適用政策、法律的請示報告》中已作出批復：《意見(jiàn)》第五十六條的精神只適用于解決《城市私有房屋管理條例》實(shí)施前的歷史遺留問(wèn)題?！稐l例》實(shí)施后，人民法院審理這類(lèi)案件，即應嚴格按照《條例》的規定辦理。我國《城市私有房屋管理條例》已于1983年12月17日發(fā)布實(shí)施，故在此前有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛的解決，適用《意見(jiàn)》第五十六條的規定，此后的有關(guān)糾紛應嚴格按照《條例》的規定辦理。

《合同法》第十條規定：“當事人訂立合同，有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定采用書(shū)面形式的，應當采用書(shū)面形式。當事人約定采取書(shū)面形式的，應當采取書(shū)面形式”。對房屋買(mǎi)賣(mài)合同應采用何種形式才有效，目前意見(jiàn)不一。有人認為書(shū)面形式的合同才有效，但也有人認為在合同其他要件滿(mǎn)足的條件下，只是口頭形式的合同也有效。要弄清楚這個(gè)問(wèn)題，首先要認識到在我國房屋買(mǎi)賣(mài)合同是法律許可唯一以不動(dòng)產(chǎn)為標的物的特殊買(mǎi)賣(mài)合同。所謂“特殊”，是因為房屋買(mǎi)賣(mài)合同除了具有買(mǎi)賣(mài)合同的一般特征外，還具有以下特性：1、房屋買(mǎi)賣(mài)合同的標的物是特指作為商品進(jìn)入市場(chǎng)流通的房屋；2、房屋買(mǎi)賣(mài)合同是轉移房屋所有權和宅基地使用權的協(xié)議；3、房屋買(mǎi)賣(mài)是就房屋不動(dòng)產(chǎn)所進(jìn)行的交易，其法律調整不僅適用合同法，而且適用有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)的法律、行政法規。

其次，我國《城市房地產(chǎn)管理法》第四十條規定：“房地產(chǎn)轉讓?zhuān)瑧敽炗啎?shū)面轉讓合同……”?！冻鞘兴接蟹课莨芾項l例》第七條規定：“辦理城市私有房屋所有權登記或轉移、變更登記手續時(shí)，須按下列要求提交證件：……（二）購買(mǎi)的房屋，須提交原房屋所有權證、買(mǎi)賣(mài)合同和契證……”。據此，可以看出，我國對城市私有房屋的買(mǎi)賣(mài)其合同形式的規定是應當采用書(shū)面形式，而不是口頭形式。那么，對農村房屋買(mǎi)賣(mài)合同又是如何規定的呢？目前，有關(guān)法律、法規沒(méi)有明確的規定，這不能不說(shuō)是立法上的一個(gè)漏洞。但對究竟應采取何種形式，并非不能找到依據。最高人民法院于1992年7月9日對《關(guān)于范懷訴郭明華房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛一案的請示報告》的批復中指出：“房屋買(mǎi)賣(mài)系要式法律行為，農村的房屋買(mǎi)賣(mài)也應具備雙方訂立書(shū)面契約、中人證明，按約交付房款以及管理房屋的要件；要求辦理契稅或過(guò)戶(hù)手續的地方，還應依法辦理該項手續后，方能認定買(mǎi)賣(mài)有效”。從以上法律、法規及司法解釋的規定可以看出，房屋買(mǎi)賣(mài)合同是要式合同，必須采用書(shū)面形式才能成立。但對此也不能絕對化，根據我國《合同法》第三十六條規定：“法律、行政法規規定或者當事人約定采用書(shū)面形式，當事人未采用書(shū)面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立”。故在此種情形下，合同也能成立。

三、如何理解《合同法》第四十四條的規定。

《合同法》第四十四條規定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效。法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續生效的，依照其規定”?！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》和《城市私有房屋管理條例》的有關(guān)規定指出，買(mǎi)賣(mài)房屋必須在辦理過(guò)戶(hù)登記手續后，其所有權的變更方生效。此處的“登記”與《合同法》第四十四條規定的“登記”是否一個(gè)意思，筆者認為，此“登記”并非彼“登記”?！逗贤ā返谒氖臈l中的“登記”指對合同本身進(jìn)行登記，相當于登記備案的意思。某些法律、行政法規規定合同的生效要經(jīng)過(guò)特別程序后才產(chǎn)生法律效力，如我國的中外合資經(jīng)營(yíng)法、中外合作經(jīng)營(yíng)法規定，中外合資經(jīng)營(yíng)合同、中外合作經(jīng)營(yíng)合同必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的審批后，才具有法律效力。最高人民法院關(guān)于《合同法》的解釋第九條規定，法律、行政法律規定合同應當辦理批準手續，或者辦理批準、登記手續才生效，在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批準手續的，或者仍未辦理批準、登記手續的，人民法院應當認定該合同未生效。從這一規定也可看出，《合同法》第四十四條中所規定的“登記”，是對合同本身的登記，未履行登記手續，則該合同屬于效力待定合同。

四、如何理解房屋過(guò)戶(hù)登記對房屋買(mǎi)賣(mài)合同效力的影響。

對買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同，按約定交付房款及管理房屋，但未辦理過(guò)戶(hù)登記，該房屋買(mǎi)賣(mài)合同是否有效。有人認為，應在辦理過(guò)戶(hù)登記后合同才生效，其理由一是《合同法》第四十四條第二款的規定；二是未辦理過(guò)戶(hù)登記則所有權尚未發(fā)生轉移。從上文的分析可以看出，以第一種理由來(lái)否定合同的效力是站不住腳的。但究竟如何理解過(guò)戶(hù)登記與合同效力的`關(guān)系？我國《土地管理法》第十二條及其《實(shí)施條例》第六條規定，土地使用權的變更，自變更登記之日起生效?！斗康禺a(chǎn)管理法》第三十五條、《城市私有房屋管理條例》第六條規定，房地產(chǎn)轉讓?zhuān)斒氯藨斵k理權屬變更登記。從這些規定可以看出，依法律行為而使不動(dòng)產(chǎn)物權發(fā)生變動(dòng)的，以絕對辦理登記為必要，如不進(jìn)行登記，即使有物權變動(dòng)的事實(shí)，但在法律上也絕對不產(chǎn)生物權變動(dòng)的效力?！逗贤ā返谝话偃龡l規定：“標的物的所有權自標的物交付時(shí)起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外”。同時(shí)該法第一百三十五條規定：“出賣(mài)人應當履行向買(mǎi)受人交付標的物或者交付提取標的物單證，并轉移標的物所有權的義務(wù)”。從這兩條的規定可以看出，房屋買(mǎi)賣(mài)合同的出賣(mài)人負有向買(mǎi)受人交付房屋并轉移所有權的義務(wù)，合同是否有效與所有權是否轉移即辦理過(guò)戶(hù)登記手續無(wú)必然聯(lián)系。法律法規規定或合同約定的單方責任未履行成不得成為合同無(wú)效的理由。因為這些責任的實(shí)際負擔人不是僅向合同對方當事人承諾履行，更主要的是應向有關(guān)行政主管部門(mén)履行。而這些責任與合同密切相關(guān)，履行這些責任既是合同一方當事人應該履行的合同義務(wù)，又是對方開(kāi)始履行合同的基礎保障。

因此，這些是合同有效情況下當事人應當履行的合同義務(wù)，而不是合同是否有效的構成要素，并不能因該義務(wù)的履行與否而決定合同的效力。最高人民法院在不久前發(fā)布實(shí)施的《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條規定：“當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規辦理登記備案手續為由請求合同無(wú)效的，不予支持”。此規定指出，對商品房買(mǎi)賣(mài)合同的登記備案問(wèn)題，應當屬于行政管理部門(mén)的一種合同管理措施，不是確認合同效力的必要條件?！督忉尅穼Υ擞枰悦鞔_，避免了司法審判權與行政管理權之間的沖突。從這一解釋的精神也可以看出，房屋買(mǎi)賣(mài)合同中房屋過(guò)戶(hù)登記與否對合同本身的效力并無(wú)影響，故前面所說(shuō)的第二種理由也不正確。

五、非農村集體經(jīng)濟組織的成員能否購買(mǎi)該組織成員的房屋。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

委托人：xxx，男，漢族，19年月日生，浙江省武義縣履坦下坭村號，身份證號：，聯(lián)系電話(huà)：。

茲委托黃棟在委托人張曉陽(yáng)訴被告陳望建借款合同糾紛中，擔任委托人的代理人。

代理權限：特別授權代理。

有權代為提出、變更、放棄訴訟請求;有權代為和解、調解;有權代為處理與本案訴訟過(guò)程中有關(guān)的一切實(shí)體及程序事宜。

此致

xx市官渡區人民法院。

委托人：

受托人：

2014年3月10日。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

答辯人：

被答辯人：

答辯請求：

1.依法駁回被答辯人b對答辯人a的訴訟請求。

事實(shí)和理由：

被答辯人認為合同無(wú)效有三個(gè)原因：一是中大恒基不是指定的央產(chǎn)房代理機構，二是b是腦梗塞病人，意思表示不真實(shí);三是中大恒基與答辯人之間惡意串通。

針對被答辯人合同無(wú)效的三個(gè)理由，答辯如下：

1.中大恒基公司提供的是居間服務(wù)，而不是上市交易服務(wù)。

《中央在京單位已購公有住房上市出售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《央產(chǎn)房出售辦法》)第5條規定：交易辦公室選擇三家以上符合條件的房地產(chǎn)中介機構，作為中央在京單位已購公房上市出售的定點(diǎn)交易代理服務(wù)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)定點(diǎn)交易機構)，承擔中央在京單位已購公房上市交易的代理服務(wù)工作。根據《央產(chǎn)房出售辦法》第5條的規定，我們可以看出定點(diǎn)交易機構承擔央產(chǎn)房“上市交易”的代理服務(wù)工作。中大恒基公司提供的只是居間服務(wù)，具體地說(shuō)是向買(mǎi)房人和賣(mài)房人提供訂立買(mǎi)賣(mài)房屋合同的媒介服務(wù)，而并不提供辦理“上市交易”手續的服務(wù)。因此買(mǎi)賣(mài)合同雖然是由中大恒基公司促成的，但不違反《央產(chǎn)房出售辦法》第5條的規定。

2.被答辯人沒(méi)有提供證據證明中大恒基不是定點(diǎn)交易機構之一。

《央產(chǎn)房出售辦法》規定交易辦公室選擇三家以上的交易機構代理央產(chǎn)房的上市服務(wù)，但并沒(méi)有規定定點(diǎn)交易機構是哪幾家中介公司?！堆氘a(chǎn)房出售辦法》是xxxx年制定的，時(shí)至今日已經(jīng)7年之久，“三家以上的交易機構”到今天可能已經(jīng)擴充到很多中介公司。楊懷波并沒(méi)有提供證據證明中大恒基不在“三家以上的交易機構”之中。楊懷波證明不了中大恒基不是“上市交易”的代理機構，因此認為中大恒基代理的合同是無(wú)效合同沒(méi)有證據支持。

3.《央產(chǎn)房出售辦法》是部門(mén)規章，違反行政規章并不是合同無(wú)效的理由。

《央產(chǎn)房出售辦法》是國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局制定的，是部門(mén)規章，而不是行政法規?！逗贤ā返?2條規定了合同無(wú)效的幾種原因：(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會(huì )公共利益;(五)違反法律、行政法規的強制性規定。根據此條第5款的規定，只有違反了法律或者行政法規的強制性規定時(shí)，才導致合同無(wú)效?！堆氘a(chǎn)房出售辦法》不是法律，也不是行政法規，因此即使買(mǎi)賣(mài)合同的簽訂違反了《央產(chǎn)房出售辦法》，也不必然導致合同無(wú)效。此外，簽訂的合同沒(méi)有損害社會(huì )公共利益或者國家利益，也不在合同無(wú)效的其他幾種情形中，因此合同不存在無(wú)效的原因。

4.合同無(wú)效違背了合同法的最基本原則——意思自治。

綜上，房屋買(mǎi)賣(mài)合同的當事人是a和b，雙方都是完全行為能力人，意思表示真實(shí)，合同約定的內容不影響法律或者社會(huì )公共利益，因此根據《民法通則》第55條的規定，a和b簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同合法有效。

二、被答辯人沒(méi)有證據證明楊懷波意思表示不真實(shí)。

b是一位70多歲的老人，還曾經(jīng)患過(guò)腦梗塞，但這些都不能夠證明簽訂合同的時(shí)候其意思表示不真實(shí)。此外，3月17日的談話(huà)錄音表明，簽合同當日，b的女兒也在簽訂合同的現場(chǎng)。另外，合同簽訂之后，中大恒基的工作人員到b的家里征詢(xún)房屋共有人的出售意見(jiàn)，b的妻子即房屋共有人在《房屋共有人同意出售的證明》文件上簽字。綜上，出售房屋不僅僅是b的真實(shí)意思表示，也是b女兒及b妻子的真實(shí)意思表示。

三、被答辯人沒(méi)有證據證明中大恒基與答辯人之間惡意串通。

為了解決孩子上學(xué)問(wèn)題，我找到中大恒基公司，希望能買(mǎi)到一套學(xué)區房。在與楊懷波簽訂合同之前，先后看了很多房子，因此對中關(guān)村周?chē)姆孔臃浅Ｊ煜?。b的房子在位置和總價(jià)款上都是我所能接受的，所以中大恒基帶我看房之后，很快便決定購買(mǎi)此房。我與中大恒基之間只是買(mǎi)房人與中介公司的簡(jiǎn)單關(guān)系。b認為我與中大恒基惡意串通，卻沒(méi)有提供任何證據證明，因此缺少最基本的證據。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

房屋買(mǎi)賣(mài)合同產(chǎn)生了法律糾紛的，是可以選擇協(xié)商的，雙方協(xié)商不成的，是可以前往人民法院提起訴訟的，通過(guò)民事訴訟流程來(lái)進(jìn)行房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的處理的。這里給大家分享一些關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，希望對大家有所幫助。

一、與賣(mài)家協(xié)商解決。

任何糾紛解決的首選方法都是協(xié)商，因為協(xié)商不需要走太過(guò)正式的法律程序，耗費時(shí)間短，雖然也存在著(zhù)難以達成一致意見(jiàn)等缺陷，但在有些情況下反而是比較有效的方法。所以當糾紛發(fā)生，購房者開(kāi)始還是應該選擇與賣(mài)家面對面協(xié)商，擺出有關(guān)的事實(shí)依據，并提出和解的要求。如果能夠協(xié)商一致，那就將會(huì )是圓滿(mǎn)的解決辦法。

二、向消費者協(xié)會(huì )投訴。

如果協(xié)商不成，并且房屋買(mǎi)賣(mài)的爭議或者分歧比較大，購房者可以向房屋所在地的消費者協(xié)會(huì )投訴，并提交詳細的文字材料和證明材料。雖說(shuō)消費者協(xié)會(huì )的影響力可能不足以為你討回公道，但是畢竟賣(mài)家會(huì )因此受到調查，產(chǎn)生一定的困擾，有些賣(mài)家并不希望如此，自然就會(huì )選擇和平解決了。

三、向有關(guān)行政部門(mén)投訴。

如果你購房的時(shí)候涉及到了中介費、合同約定外的其他收費和物業(yè)費等費用，那你就可以向有關(guān)的物價(jià)行政管理部門(mén)投訴。如果遇見(jiàn)了合同欺詐等糾紛，你就可以向有關(guān)工商行政管理部門(mén)投訴。如果遇見(jiàn)各類(lèi)建筑安裝、市政、公用等建設工程在建期內發(fā)生的工程質(zhì)量問(wèn)題，你可以根據建設部《建設工程質(zhì)量投訴處理暫行規定》向各級建設行政主管部門(mén)投訴。

四、向仲裁機構申請仲裁。

合同雙方在合同中或者事后達成了仲裁協(xié)議的，可以向約定的仲裁機構申請仲裁。房地產(chǎn)糾紛交付仲裁的前提是雙方當事人在合同中訂有仲裁條款，或者事后達成書(shū)面仲裁協(xié)議，否則仲裁機構無(wú)權受理。交由仲裁機構處理不僅方便快捷，而且仲裁機構和仲裁庭的成員都是由當事人雙方自行選定的，也有利于減少糾紛雙方的對立情緒。

五、向有關(guān)人民法院起訴。

向有關(guān)人民法院起訴是最后的手段，如果之前的方法起不到效果，只能采取訴訟的方式，即使訴訟相對來(lái)說(shuō)比較復雜并且耗時(shí)耗力，但是為了保障自己的利益就需要拿起法律武器。但是要記住訴訟講求證據，所以購房者一定要注意收集證據，比如房屋買(mǎi)賣(mài)合同等。

案情介紹：2015年3月1日，韓先生和張女士簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定韓先生購買(mǎi)張女士位于西城區廣安門(mén)外大街一處房屋，面積43平米，總價(jià)174萬(wàn)元。該房屋是2013年張女士通過(guò)按揭方式購得，房屋抵押給光大銀行借款115萬(wàn)元。因為張女士未還清借款，抵押權未消滅。韓先生知曉相關(guān)情況，合同中也做了相關(guān)約定，約定張女士在簽訂合同后10個(gè)工作日內辦理提前還款手續。韓先生向張女士先行支付了120萬(wàn)元購房款，但張女士遲遲不辦理解除抵押手續。在交易過(guò)程中，因張女士另有其他糾紛，該房屋被法院查封，導致無(wú)法繼續交易。韓先生訴至我院要求張女士依照合同支付違約金。

法律回復：設立抵押權的房屋在交易之前一般應先解除抵押。本案中雙方對解除抵押的約定沒(méi)有問(wèn)題，但是張女士并未按照約定辦理銀行還款，導致合同沒(méi)有辦法繼續履行，張女士應當承擔違約責任。因此，最終我院判決張女士支付違約金。

在二手房買(mǎi)賣(mài)合同履行過(guò)程中，經(jīng)常會(huì )有交易房屋存在抵押的情況，如果要進(jìn)行交易首先要解除抵押，此時(shí)購房者要明白，如果在解除抵押的過(guò)程中賣(mài)房人因各種原因不解抵押，都將直接影響下一步合同的履行。因此，在購買(mǎi)房屋中要謹慎購買(mǎi)抵押房屋。如要購買(mǎi)抵押房，一定要妥善簽訂合同，督促賣(mài)房人解押，防范意外情況發(fā)生。

近期房屋價(jià)格出現較大波動(dòng)，房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛較以往相比明顯增多。在打房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛官司時(shí)應該向法院提供什么證據呢，根據《中華人民共和國民事訴訟法》等法律以及司法解釋的規定，起訴房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的當事人，在立案時(shí)須提交如下證據：

第一是，房屋買(mǎi)賣(mài)合同及其他能夠證明雙方買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系的證據材料;。

第二是，交付標的物和支付價(jià)款的憑證;。

第四是，出賣(mài)出租房屋的，應提供承租人意思表示證明;。

第五是，出賣(mài)共有房屋的，應提交其他共有人意思表示的證明。

當然前述證據，只是為了引起訴訟程序的必要的基礎證據，具體案件所需證據，還需要根據案件具體訴訟請求以及訴訟思路來(lái)安排，以最大可能、最大程度地維護權益、實(shí)現訴訟目的。

(1)出賣(mài)人將所出賣(mài)的房屋所有權轉移給買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付相應的價(jià)款;。

(3)房屋買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為不動(dòng)產(chǎn)，其所有權轉移必須辦理登記手續;。

三、房屋所有權轉移需要哪些材料。

(一)登記申請書(shū);。

(二)申請人身份證明;。

(三)房屋所有權證書(shū)或者房地產(chǎn)權證書(shū);。

(四)證明房屋所有權發(fā)生轉移的材料;。

(五)其他必要材料。

房屋買(mǎi)賣(mài)所牽涉的金額比較大，當事人購買(mǎi)之前要仔細勘察并詳細閱讀合同內容。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

住址：北京市平谷區平谷鎮府前西街28號。

被答辯人：張xx，男，漢族，196x年x月x日出生，北京市平谷區xxxx村人，住xxxx小區1號樓3單元1103號，電話(huà)：1371691xxxx。

答辯人就被答辯人張xx訴答辯人房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，現提出如下答辯意見(jiàn)：

被答辯人所訴與事實(shí)不符，本案不具備法律規定的解除合同的條件。

一、涉案房屋不符合“主體結構質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格”可以解除合同的情形。

1、被答辯人在答辯人處購買(mǎi)的商品房已交付使用，該房屋已經(jīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗收合格，足以證明房屋的主體結構在質(zhì)量方面沒(méi)有問(wèn)題。且原告也沒(méi)有證據證明房屋主體結構有質(zhì)量問(wèn)題，應承擔舉證不能的不利后果。

2、根據《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理條例》第三十二條、《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第三十五條之規定，被答辯以房屋主體質(zhì)量嚴重不合格為由要求解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同需要以工程質(zhì)量檢測機構或監督單位出具的核驗結論為依據。經(jīng)核驗，確屬主體結構質(zhì)量不合格的，購買(mǎi)人有權退房。如果被答辯人沒(méi)有向法院提供這方面的證據材料，被答辯人也應當承擔舉證不能的不利后果。

二、涉案房屋不符合“房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用”可以解除合同的情形。

即使被答辯人能證明所述房?jì)软敯宀黄秸约皫敳柯┧闆r屬實(shí)，此問(wèn)題也應屬質(zhì)量瑕疵問(wèn)題，不屬于嚴重影響正常居住使用的情形。所謂程度達到“嚴重”是指危害居住人的程度，如果已經(jīng)危害居住人的生命安全，直接認定影響居住使用，如果危害居住人健康，則居住人應以醫院病歷證明或相關(guān)部門(mén)技術(shù)檢查認定結論為準。而本案明顯不屬于房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用的情形。

三、退一萬(wàn)步來(lái)說(shuō)，即使證明房屋質(zhì)量有問(wèn)題，也應該先修復，故被答辯人跳過(guò)修復環(huán)節直接要求解除合同的做法不應支持。

《建筑法》六十二條第二款：“建筑工程竣工時(shí)，屋頂、墻面不得留有滲漏、開(kāi)裂等質(zhì)量缺陷;對已發(fā)現的質(zhì)量缺陷，建筑施工企業(yè)應當修復”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十三條“因房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用，買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的，應予支持。交付使用的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題，在保修期內，出賣(mài)人應當承擔修復責任;出賣(mài)人拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的，買(mǎi)受人可以自行或者委托他人修復。修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣(mài)人承擔”。以上法律規定都說(shuō)明了當出現質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應當首先進(jìn)行修復而非直接解除合同。只要房屋的主要居住功能和安全性都沒(méi)有因為這個(gè)瑕疵被根本地影響，通過(guò)修復，完全可以被彌補。也就是說(shuō)涉案房屋不管是一般質(zhì)量問(wèn)題還是房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用，首先都應適用修復原則，而不是單方解除該合同，這樣做更符合合同法保護交易的立法精神。否則，一出現質(zhì)量問(wèn)題就退房明顯不利于維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序和確保交易安全與穩定。故被答辯人直接要求解除合同的`做法明顯不符合法律的規定。

綜上所述，被答辯人的訴訟請求缺乏基本的事實(shí)與法律依據，請貴院依法駁回其訴訟請求!

此致

平谷區人民法院答辯人：

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

民事判決書(shū)。

浦民二(商)初字第3999號。

原告上海浦東xx貿易有限公司浴場(chǎng)，住所地上海市浦東新區xx路1557號。

負責人李x清，經(jīng)理。

原告李x清，男，1965年9月6日生，漢族，戶(hù)籍地浙江省臺州市路橋區xx鎮xx村3區107號。

原告吳x元，男，1965年9月4日生，漢族，戶(hù)籍地浙江省仙居縣xx鎮xx村田xx南26號。

以上四原告共同的委托代理人張x法，上海市xx律師事務(wù)所律師。

被告張x，男，1961年，2月2日生，漢族，住上海市閔行區xx路5530弄110號304室。

被告陳x華，女，1973年4月2日生，漢族，戶(hù)籍地浙江省麗水市xx區xx鄉xx村184號。

以上兩被告共同委托代理人陳如浪，上海普若律師事務(wù)所律師。

以上兩被告共同委托代理人陳如波，上海普若律師事務(wù)所律師。

原告上海浦東xx貿易有限公司浴場(chǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)xx浴場(chǎng))、李x清、付x春、吳x元訴被告張x、陳x華企業(yè)承包經(jīng)營(yíng)合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，由審判員林曉君獨任審判，于2008年10月8日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。四原告共同的委托代理人張x法，被告張x、被告陳x華以及兩被告的共同委托代理人陳如浪、陳如波到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

原告上海浦東xx貿易有限公司浴嘗李x清、付x春、吳x元訴稱(chēng)，原告、被告雙方與2007年5月21日簽訂了《承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》一份，原告將經(jīng)營(yíng)的浴場(chǎng)給兩被告經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)期從2007年7月1日至該浴場(chǎng)房屋拆遷之日，年租金為人民幣280，000元(以下幣種同)，協(xié)議簽訂時(shí)被告交付押金人民幣100，000元，租金三個(gè)月支付一次，每次提前15天支付，協(xié)議還對違約賠償進(jìn)行了約定，合同簽訂后，原告將浴場(chǎng)及大量的設施交付被告，前期被告還能按照約定支付租金，但是自從2008年4月1日起被告沒(méi)有支付2008年4月至6月的承包費，原告多次催討，被告拒絕，直到2008年7月15日，被告避而不見(jiàn)，原告發(fā)現浴場(chǎng)設施多有損壞。故原告要求判令：

1、解除原告、被告之間2007年5月21日簽訂的《承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》;。

4、被告連帶支付水電費17，695.50元;。

5、訴訟費由本案被告承擔。

被告張x、被告陳x華辯稱(chēng)，原告所稱(chēng)不是事實(shí)，雙方于2008年7月11日就已經(jīng)就解除合同達成一致，2008年4月至6月的款項以及裝修費用，雙方已經(jīng)結算，原告還需退還7000元給被告，基于當時(shí)原告、被告之間已經(jīng)協(xié)商解除《承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，原告已經(jīng)將原告的相關(guān)權利給現在的案外人戴x富經(jīng)營(yíng)，并且達成兩份股權轉讓協(xié)議。因為被告沒(méi)有和原告簽訂書(shū)面合同，原告企圖獲取不當利益來(lái)起訴被告。該合同協(xié)商一致解除是有原因的，浴場(chǎng)要額外收取被告營(yíng)業(yè)執照費用，故產(chǎn)生爭議，所以雙方就協(xié)商解除，最終達成協(xié)議，被告一直經(jīng)營(yíng)至6月底，5月27日之后原告付x春多次來(lái)看點(diǎn)，被告所述浴場(chǎng)內物品損壞也不是事實(shí)，原告曾經(jīng)兩次清點(diǎn)浴場(chǎng)內的物品，我方?jīng)]有避而不見(jiàn)。同意以判決形式解除合同，即使要支付2008年4月至6月租金、6月分的`水電費，也已從10萬(wàn)元押金中扣除，余下原告已經(jīng)返還被告7，000元。

原告提供了以下證據：

證據1、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議，證明原、被告之間存在承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系。

證據2、物品移交清單，證明2005年5月21日原告將浴場(chǎng)內物品移交被告，由被告張x簽收。

證據3、信件，證明2008年7月5日被告還沒(méi)有退還浴場(chǎng)，有協(xié)商的意愿，被告張x寫(xiě)信要求原告寬限幾日協(xié)商拖欠的承包經(jīng)營(yíng)費和水電費。

證據4、收款存根，證明2008年7月18日原告替被告繳納了水電費17，695.50元，浴場(chǎng)還是由被告經(jīng)營(yíng)的。

二被告對原告提供的證據1的真實(shí)性沒(méi)有異議，但是不能證明被告有違約行為;對證據2的復印件真實(shí)性有異議，但是被告當時(shí)接手的物品已經(jīng)還給了原告，不能反映全部的事實(shí);對證據3真實(shí)性沒(méi)有異議，但是對關(guān)聯(lián)性有異議，這些證據是針對停水停電問(wèn)題向輕紡市場(chǎng)交涉時(shí)形成的，與被告沒(méi)有直接關(guān)系，也無(wú)法反映被告有違約行為;對證據4的真實(shí)性、合法性有異議，7月11日已經(jīng)解除合同，原、被告雙方就解除合同協(xié)議后續事宜是由原告負責解決，是否真的交了水電費，被告不清楚，且不是正式的發(fā)票，只是輕紡市場(chǎng)敲章的復印件。

兩被告提供了以下證據：

證據1、2008年7月11日收據存根，證明原、被告之間已經(jīng)協(xié)議解除承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議而將款項退還被告，部分設施返還被告，如果不解除合同，不存在原告方支付被告費用，上面有付x春和被告簽名。

證據2、2008年7月11日xx浴場(chǎng)轉讓協(xié)議，證明基于承包協(xié)議解除，原告與案外人戴年富于2008年7月11日簽署的xx浴場(chǎng)轉讓協(xié)議，時(shí)間一致。原告將浴場(chǎng)轉給案外人經(jīng)營(yíng)，2008年6月12日起抄就是水電費，見(jiàn)證人是三原告個(gè)人。

證據3、股份轉讓協(xié)議，證明基于原告被告一致解除承包經(jīng)營(yíng)合同，合同的案外人與原告簽訂股份轉讓協(xié)議，租金起算時(shí)間為2008年6月20日。

證據4、2008年9月17日的案外人戴x富的說(shuō)明，證明原告訴訟后案外人戴x富向被告承諾到場(chǎng)解決爭議。

證據5、協(xié)議書(shū)及收據，證明原告被告協(xié)議解除合同承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議，致使原告與案外人上海xx實(shí)業(yè)有限公司之間的租賃熱水器協(xié)議也解除。

證據6、被告申請證人王x福、林x江出庭，證明原告、被告解除合同時(shí)，被告對熱水器租賃也解除了協(xié)議，證人與戴x富、原告三個(gè)自然人協(xié)商過(guò)這件事。

原告方對證據1上的簽名無(wú)法確認，原告不叫付春，雙方從來(lái)沒(méi)有達成協(xié)議;對證據2，是復印件，對浴場(chǎng)轉手經(jīng)營(yíng)的事實(shí)確認，但是與本案無(wú)關(guān)，我們主張的是轉讓之前的租金;對證據3，與本案無(wú)關(guān)，原告有權收取轉讓之前的租金;對證據4，原告認為不能證明原告、被告雙方曾經(jīng)達成了協(xié)議，被告張x與原告xx貿易公司的協(xié)議沒(méi)有xx公司的公章;對證據5，與本案無(wú)關(guān);對證人出庭證明的事實(shí)，原告認為證人與被告有利害關(guān)系，對證言的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性不予認可，也不能證明達成了解除承包協(xié)議的意向，也不能證明是否達成協(xié)議。

根據原告和被告提供的證據及庭審筆錄，本院確認如下法律事實(shí)：四原告和兩被告于2007年5月21日簽訂了《承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》一份，原告方將浴場(chǎng)交給兩被告經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)期從2007年7月1日至該浴場(chǎng)房屋拆遷之日，年租金為人民幣280，000元，協(xié)議簽訂時(shí)被告交付押金人民幣100，000元，租金三個(gè)月支付一次，每次提前15天支付，協(xié)議還對違約賠償進(jìn)行了約定，合同簽訂后，原告將浴場(chǎng)及大量的設施交付被告，被告按照約定支付租金，但是從2008年5月份雙方產(chǎn)生了爭議，并協(xié)商解除合同。同年6月12日，李x清將其xx浴場(chǎng)股份總額三分之一轉給戴x富，轉讓款19萬(wàn)元。7月11日，吳x元、付x春與戴x富簽訂xx浴場(chǎng)轉讓協(xié)議，兩原告將xx浴場(chǎng)股份以40萬(wàn)元轉讓給戴x富。同日“付春”向兩被告出具了欠條，內容為“今欠張x人民幣7000元整作為對張x對xx浴場(chǎng)廣告監控等的補償款。待張x將樓頂電爐拆除及一臺電腦拿回來(lái)浴場(chǎng)后，一次性付清7000元整，以上事情爭取在3-5天內完成，特此雙方證明”。簽字人為“付春”和兩被告，張x并寫(xiě)明“錢(qián)已拿到”。被告自2008年4月起未支付租金，xx浴場(chǎng)6月的水電費為17，695.5元，而被告在簽訂承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議時(shí)付給原告10萬(wàn)元的押金。

本院認為，四原告與兩被告的《承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》依法成立，應予確認。本案的質(zhì)疑焦點(diǎn)是雙方是否在2008年7月已協(xié)商解除承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議并且結算完畢，原告是否有權主張訴訟請求的款項。被告提供的證據足以證明至2008年7月11日原告方已經(jīng)將xx浴場(chǎng)股份轉讓給他人，而同時(shí)與兩被告進(jìn)行了結算。盡管被告因客觀(guān)原因只能提供證據的復印件，但所有證據能夠相互印證，可以作為本案認定事實(shí)的依據，且原告方不否定其股份轉讓的事實(shí)，也間接證明了原告與被告結束經(jīng)營(yíng)關(guān)系的事實(shí)?，F原告要求解除協(xié)議，被告也表示同意，本院對此予以確認。被告辯稱(chēng)，即使不認可欠條的結算結果，被告在原告方處的10萬(wàn)元押金，也足以支付原告的租金和水電費，本院認為被告的辯解具有事實(shí)和理由，原告方不能證明被告存在違約的事實(shí)，故對原告方要求兩被告支付租金、違約金、水電費的訴訟請求不予支持。據此，依照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第二條之規定，判決如下：

二、對原告上海浦東xx貿易有限公司浴嘗原告李x清、原告付x春、原告吳x元的其他訴訟請求不予支持。

本案受理費2728元(原告已預付)，減半收取1，364元，由原告上海浦東xx貿易有限公司浴嘗原告李x清、原告付x春、原告吳x元負擔。

如不服本判決，可在判決書(shū)送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

審判員林曉君。

二00八年十二月一日。

書(shū)記員沙洵。

文檔為doc格式。

房屋租賃合同糾紛

地址：_______________。

地址：_______________。

訴訟請求：

一、判令被告向原告支付違約金共計________元;。

二、判令被告賠償原告裝修損失________元;。

三、判令被告賠償原告經(jīng)營(yíng)損失________元;。

四、判令被告承擔本案的訴訟費用。

事實(shí)與理由：

原告與被告于________年________月________日簽訂《________市房屋租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)租賃合同)，被告將坐落于________市________區________莊園________樓的________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自________年________月________日至________年________月________日，共計________個(gè)月。租金為每月________元，支付時(shí)間分別為_(kāi)_______年________月________日、________年________月________日、________年________月________日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。

________年________月________日，原告向被告交付________年________月________日至________年________月________日房屋租金________元及押金________元，并開(kāi)始裝修、營(yíng)業(yè)，裝修共花費________元。________年________月，在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展。

在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同，但對方拒不繼續履行，對原告的要求置之不理。

原告與被告簽定的合同事實(shí)清晰、有效，被告違約事實(shí)清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。

此致

________市________區人民法院。

具狀人：_______________。

________年________月________日。

附：租賃合同訴訟范文本訴狀副本________份。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

厡告：xx，男，生于1986年6月7日，漢族，高中文化，城鎮居民，身份證：xx.暫居住xx，(手機：xx)。

被告：xxx，女，1965年11月22日生，漢族，初中，城鎮居民，住xx。系厡告之母。

被告：xxx，男現年42歲，漢族，文化不祥，住xx，現xx。

訴訟請求：

一：依法確認訟爭之房物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議無(wú)效，并由被告被告2返還厡告房屋，由厡告退還被告被告24元。

二：本案訴訟費用由原，被告各承擔一半。

事實(shí)與理由：訟爭之房物系被告被告1和劉奎在1994年購買(mǎi)的大竹縣城關(guān)區開(kāi)發(fā)辦所修建的，位于大竹縣竹陽(yáng)鎮東湖大樓一單元602號住房一套。沒(méi)有房產(chǎn)證和土地使用證。只由合作建房協(xié)議一份，劉奎與被告1因糾紛，于3月5日到大竹縣民政局自愿離婚，對于該房屋由劉奎和被告被告1自愿贈送給厡告原告(當時(shí)系16歲正在讀書(shū))。205月被告被告1以原告之母身份將該房出賣(mài)給了被告被告2，出賣(mài)價(jià)格款為：42000元，原告之父劉奎對此不知情。原告高中畢業(yè)于至底當兵復原，復原后在廣東打工至今，致原告無(wú)房居住，原告為此提起訴訟。)。

綜上，被告與原告，由原告之母被告被告1簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議違反了法律和行政法規的規定，請依法判決如原告之訴訟請求。

原告：原告。

12月28日。